Búsqueda rápida: Llamados Adjudicaciones Circulares
4 enero, 2022 | 12:07 pm
LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 28/2021 OBRA: REFUERZO COLECTOR MAIPÚ
Llamado a Licitación Pública N° 28/2021 Obra: Refuerzo Colector Maipú La Presidencia de la Nación Argentina, a través del Ministerio de Obras Públicas y del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento delega en el Gobierno de la Provincial de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, el financiamiento con fondos del Tesoro Nacional de la Obra: «Refuerzo Colector Maipú» incluida en el Plan Federal de Agua y Saneamiento. Consulta y obtención de pliegos: Los interesados podrán obtener gratuitamente el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación Pública en la página web de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios www.dposs.gob.ar Las consultas podrán efectuarse al correo electrónico: administraciondeobras@dposs.gob.ar Presupuesto oficial: $ 95.200.020,00 Garantía de mantenimiento de oferta: $ 952.000,20. Plazo de ejecución: 9 meses. Apertura de ofertas: 8 de febrero de 2022 a las 11:00 hs. Valor del pliego: Sin valor económico. Lugar de recepción: El sobre con la propuesta deberá ser presentada el día 8 de febrero de 2022 hasta las 10:00 hs. en la Mesa de Entradas de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios sita en Gdor. Campos N° 133 de la ciudad de Ushuaia TDF (CP 9410). El acto de apertura de las ofertas se realizará en presencia de los oferentes ese día, a las 11:00 hs, en las oficinas de la DPOSS. La presente obra se ejecutará en el marco del Convenio de Asistencia Financiera celebrado entre el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) dependiente del Ministerio de Obras Públicas de Nación y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que fuera ratificado mediante Decreto Provincial N° 468/21. VISITA DE OBRA: Conforme lo previsto en el Apartado 9 de las CE del pliego de bases y condiciones, se informa que para coordinar el lugar, fecha y hora de la Visita de Obra, deberán comunicarse con la Ing. Mónica OBREQUE al siguiente correo electrónico: monica.obreque@dposs.gov.ar Se informa que la Visita de Obra se realizará el próximo miércoles 2 de febrero a las 10.00 hs. FECHA LIMITE DE REALIZACIÓN DE VISITA DE OBRA: será el próximo viernes 4 de febrero, para lo cual indefectiblemente deberán comunicarse con la Ing. Mónica Obreque al correo informado, con un mínimo de un (1) día de anticipación, para coordinar fecha y hora de la misma. Se informa que toda notificación referente a la presente licitación, será comunicada a través de esta Página WEB Oficial: www.dposs.gob.ar file_download Descargar pliego DPOSS
30 diciembre, 2021 | 2:11 pm
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informa que mediante Resolución DPOSS N° 1598/2021 se dispuso Adjudicar la Licitación Pública Nº 18/2021 para la ejecución de la Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN – TDF”, a la firma unipersonal PATAGONIA OBRAS del Sr. Daniel AGUILAR, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 52/100 ($ 44.446.127,52.-). Se adjunta para conocimiento acto administrativo. file_download Descargar Resolución DPOSS
22 diciembre, 2021 | 1:03 pm
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informa que mediante Resolución DPOSS N° 1577/2021 se dispuso Adjudicar la Licitación Pública Nº 17/2021 para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 – USHUAIA – TDF”, a la firma unipersonal PATAGONIA OBRAS del Sr. Daniel AGUILAR, por la suma total de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 50/100 ($ 12.289.715,50.-). Se adjunta para conocimiento acto administrativo. file_download Descargar Resolución DPOSS
20 diciembre, 2021 | 10:16 am
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios comunica que mediante Resolución DPOSS N° 1601/2021, se ha dispuesto preadjudicar la Licitación Pública Nº 2/2021 para la ejecución de la Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACA TRAMOS FALTANTES Y ESTACIONES ELEVADORAS – TOLHUIN – TDF», a la firma CORPORACIÓN COSTA SUR S.A., por la suma total de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 63/100 ($ 41.386.982,63.-), de conformidad con lo establecido en el Punto 18 de las Condiciones Especiales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución DPOSS N° 163/2021. A tal efecto, se adjunta dicho instrumento legal conjuntamente con el Dictamen de Comisión Técnica de Estudio y Evaluación de Ofertas.- file_download Descargar Resolución DPOSS
10 diciembre, 2021 | 3:36 pm
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios comunica y adjunta archivo del Acta de Apertura realizada en el día de la fecha Viernes 10/12/2021 correspondiente a la Licitación Pública N° 20/2021 para la ejecución de la Obra: «AMPLIACIÓN PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARGENTINAS«. A continuación se adjunta archivo con el acta. Descargar Actas DPOSS
24 noviembre, 2021 | 3:00 pm
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios comunica que mediante Resolución DPOSS N° 1431/2021, se ha dispuesto preadjudicar la Licitación Pública Nº 18/2021 para la ejecución de la Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACA BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN – TDF», a la firma unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel AGUILAR, por la suma total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE CON 52/100 ($ 44.446.127,52.-), de conformidad con lo establecido en el Punto 18 de las Condiciones Especiales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución DPOSS N° 985/2021 y su rectificatoria N° 1000/2021. A tal efecto, se adjunta dicho instrumento legal conjuntamente con el Acta de Comisión Técnica de Estudio y Evaluación de Ofertas.- file_download Descargar Resolución DPOSS
23 noviembre, 2021 | 10:15 am
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios comunica que mediante Resolución DPOSS N° 1414/2021, se ha dispuesto preadjudicar la Licitación Pública Nº 17/2021 para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE VERDAS Y PAVIMENTOS 2020/2021 – USHUAIA – TDF», a la firma unipersonal PATAGONIA OBRAS de Daniel AGUILAR, por la suma total de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 50/100 ($ 12.289.715,50.-), de conformidad con lo establecido en el Punto 17 de las Condiciones Especiales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución DPOSS N° 960/2021. A tal efecto, se adjunta dicho instrumento legal conjuntamente con el Dictamen de Comisión Técnica de Estudio y Evaluación de Ofertas.- file_download Descargar Resolución DPOSS
18 noviembre, 2021 | 3:42 pm
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios comunica que mediante Resolución DPOSS N° 1398/2021, se ha dispuesto preadjudicar la Licitación Pública Nº 19/2021 para la ejecución de la Obra: “NUEVA PLANTA DE PRETRATAMIENTO Y EMISARIO SUBMARINO RÍO GRANDE”, a la firma PROALSA S.R.L., por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100 ($ 1.365.238.469,51.-), de conformidad con lo establecido en el Punto 20 de las Condiciones Especiales del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución DPOSS N° 1044/2021. A tal efecto, se adjunta dicho instrumento legal conjuntamente con Actas emitidas por la Comisión Técnica de Estudio y Evaluación de Ofertas.- file_download Descargar Resolución DPOSS
16 noviembre, 2021 | 3:55 pm
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informa que mediante a Resolución D.P.O.S.S. Nº 1374/2021, se ha dispuesto hacer lugar al retiro de ofertas presentadas por la empresa INGENIERÍA AUSTRAL S.R.L. correspondiente a la Licitación Pública N° 2/2021 destinada a la ejecución de la Obra: “REDES DE AGUA Y CLOACA TRAMOS FALTANTES Y ESTACIONES ELEVADORAS – TOLHUIN – TDF”. Asimismo se ha dispuesto dejar sin efecto la Resolución DPOSS N° 1010/2021, Resolución DPOSS N° 526/2021 y su rectificatoria N°812/2021. Se adjunta acto administrativo citado, conjuntamente con Dictamen AJU N° 49/2021. file_download Descargar Resolución DPOSS
10 noviembre, 2021 | 11:09 am
VISITA DE OBRA: Conforme lo previsto en el Apartado 9 de las CE del pliego de bases y condiciones, se informa que para coordinar el lugar, fecha y hora de la Visita de Obra, deberán comunicarse con el Ing. DAVID SANNA al siguiente correo electrónico: david.sanna@dposs.gov.ar LUGAR, FECHA Y HORA DE VISITA DE OBRA: Se informa que la misma se llevará a cabo el día 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 las 10:00 HS., siendo el lugar de encuentro la ENTRADA DE LA PLANTA POTABILIZADORA N° 4 MALVINAS ARGENTINAS. No obstante, se mantienen vigentes los datos de contacto con el coordinador de la visita arriba enunciado. Se deja constancia que, en caso de disponerse una nueva fecha de visita de obra, la misma será comunicada por este medio.- FECHA LIMITE DE REALIZACIÓN DE VISITA DE OBRA: será el próximo viernes 24 de Noviembre, para lo cual indefectiblemente deberán comunicarse con el Ing. David Sanna al correo informado, con un mínimo de un (1) día de anticipación, para coordinar fecha y hora de la misma.